Типовой договор на сборку — Народный интерес

Договор поставки и монтажа оборудования со спецификацией

Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого- воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику. 2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани- ем и календарным планом. 2.3.4.

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо- рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности. 2.4.

Россия / Показ на всю Россию Договор на контрактное производство г. ` ` г.(место заключения договора) (дата заключения договора) , именуемое(полное наименование юридического лица)в дальнейшем `Заказчик`, в лице ,(должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании , с одной(Устава, Положения, Доверенности)стороны и , именуемое(полное наименование юридического лица)в дальнейшем `Исполнитель`, в лице ,(должность, фамилия, имя, отчество)действующего на основании , с другой стороны,(Устава, Положения, Доверенности)именуемые при совместном упоминании `Стороны`, заключили настоящий дого-вор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнительобязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданиюЗаказчика выполнять операции, связанные с выпуском .(наименование выпускаемой продукции)1.2.

В случае нарушения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе в течение 10-ти дней направить письменное требование о взыскании неустойки (пени) за последствия нарушения обязательств, причиненных стороной, нарушившей свои обязательства.

6.3. Если в указанный срок требование предъявлено не будет, то неустойка (пеня) не начисляется и не уплачивается. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 6.4.

В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. 6.5.

г. Москва _________ 2018 г.

«_____», далее именуемое «Клиент», в лице ___________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны и «_______», далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, от своего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью

Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному адресу Клиентом.

1.2. Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязан;

2.1 .1. Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов).

2.2.1. Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение.

2.2.2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели.

3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Типовой договор на сборку — Народный интерес

3.1. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, возмещаются Клиентом в полном объеме. Для этого Исполнитель выставляет калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на оплату.

3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

3.4. По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, по результатам проведенных работ, а также счет на оплату. Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя при получении счета и подписания акта выполненных работ.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие при выполнение им обязательств по договору и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

– в случае утраты – в размере его стоимости;

– в случае повреждения мебели – в сумме, на которую понизилась её стоимость.

5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВАНЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Cрок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон ,либо по истечений 5 (пяти) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Узнайте к чему:  Как в систему ГИС ЖКХ поставщику добавить договор ресурсоснабжения и коммунальную услугу

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

От Исполнителя____________________________

от Клиента_________________________

г.______________ «___»_____________ 201__г.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

Типовой договор на сборку — Народный интерес

Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

Примерная форма договора на контрактное производство

Типовой рамочный договор на услугу по контрактной сборке по гособоронзаказу Договор № XX/YY-ДКС г. Москва « » 20 г. «ДОЛОМАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице .

Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется по отдельным заданиям Заказчика (в дальнейшем — заказам) выполнить работы по изготовлению (монтажу) электронных изделий, согласно приложениям «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Оплата производится в сроки, указанные в п.

Выполнение настоящего договора Сторонами не нарушает, и не будет нарушать никаких законов и подзаконных актов, обязательных для исполнения Сторонами. 8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 8.7. Настоящий договор имеет следующие приложения, оформляемые к каждому конкретному заказу и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: Получить полный текст 1.

Типовой договор на сборку — Народный интерес

Перечень материалов и документации, необходимых для выполнения работ по настоящему договору и передаваемых Заказчиком Подрядчику. 2. Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу.3.

Структура цены договора. 4. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас- тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне- ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен- ный срок. 2.4.3.

При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про- дать результат работы в порядке, предусмотренном п.6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

Узнайте к чему:  Договор оказания услуг по организации мероприятия

ООО «КоролевФарм» указывает в договоре список документов (приложения), которые являются частями договора. В договоре на контрактное производство это дополнительное соглашение по ценам, спецификации по качеству готовой продукции и т.п.

В конце договора указываются полные реквизиты сторон. К ним относятся банковские реквизиты, ИНН, ОГРН, юридические и фактические адреса, контактные данные.

Под ними контрагенты, от лица которых заключается договор, ставят подписи и заверяют их печатями. Перед тем, как заключать договор, его нужно внимательно изучить и при необходимости внести поправки. Формулировки в тексте должны быть понятными. Согласование происходит до тех пор, пока интересы обеих сторон не будут учтены в документе.

Типовой договор на сборку — Народный интерес

Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование.

01 января 2011г.

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.

1.2. Наименование производимой продукции: *ШКАФ КУПЕКонфигурация и размеры указаны в приложении.

2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Форма оплаты — Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора. — Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

Риски и выгода контрактного производства для заказчика и производителя

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

Риски и выгода контрактного производства для заказчика и производителя

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

4. Штрафные санкции

4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст.

4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Узнайте к чему:  Трудовой договор с контент менеджером

Товар поставляется партиями по согласованному сторонами графику на условиях EWX. 3.2. Правила Толкования Торговых терминов — 3.3 Датой отгрузки товара считается дата транспортного документа (CMR, TIR).

3.4. ПРОДАВЕЦ вправе по своему усмотрению поставлять товар лично либо поручать отгрузку третьим лицам. 3.5. ПОКУПАТЕЛЬ обязан принять поставку от любого из Грузоотправителей, предложенных ПРОДАВЦОМ, в случае, если это оговорено в приложении к контракту на конкретную партию товара. 4. Платеж 4.1.

4.2. При необходимости поставки товара на условиях 100% предоплаты, Продавец не позднее чем за 10 дней до отгрузки любыми имеющимися в его распоряжении средствами

Для государственных и муниципальных заказчиков по 44-ФЗ применять типовой контракт обязательно. Но существует одно ограничительное правило для начала их применения.

Заказчик может включать его в состав документации через 30 дней после публикации в ЕИС.

Те заказчики, которые работают по правилам закона «О закупках» (223-ФЗ), имеют возможность брать ТК за основу, но не обязаны это делать. Доступ к библиотеке ТК в ЕИС открыт круглосуточно. Регулирует содержание типовых контрактов по 44-ФЗ постановление правительства №606от02.07.2014.

В немпредписано использовать в случае проведения закупок сведения, которые не относятся к государственной тайне.

Однако в действительности эти компании ничего не производят.

Кроме того, мы сотрудничаем с некоторыми российскими предприятиями, которые раньше работали на оборонку.

Они сохранили уникальный научно-технический потенциал и даже сумели приумножить свои достижения в последние годы. По соображениям конфиденциальности я не могу перечислить названия этих предприятий – отмечу лишь, что их продукция уверенно конкурирует на мировых рынках композитных материалов, специальных пластиков, устойчивых к любым воздействиям бортовых компьютерных систем и т.

Важно Структура цены договора Наименование электронных

Первые шаблоны появились в ЕИС 29 апреля 2017 г.

У заказчиков возникло немало вопросов: кто должен их применять, с какого времени и в каких случаях. Мы разобрались в них. Вот наше заключение. Для получения полного доступа к порталу Про-госзаказ.ру, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Предмет договора 1.1.

В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнять операции, связанные с выпуском ______________________ ________________________________________.

(наименование выпускаемой продукции) 1.2.

  1. лизинг;
  2. договор купли-продажи;
  3. соглашения, связанные с продажей прав на интеллектуальную собственность;туристические договоры и так далее.

Примерная форма договора на контрактное производство

(полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции) 1.3.

Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение 1). 1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в со- ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не- отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 3. Выполняемые Исполнителем работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам и другим документам (указывается конкретный нормативный документ).

Контрактное производство: аспекты сотрудничества заказчика и производителя

Идеальный вариант: заказчик предоставляет точное техническое задание и конструкторскую документацию, а производитель точно выполняет заказ. В процессе работы над проектом должны быть учтены все нюансы технологии производства, в смету или ТЗ необходимо включить качественное сырье и комплектующие.

Конструкторская документация

Заказчик должен проработать техническую документацию и предоставить ее производителю. Документ должен содержать подробное описание требований к изделию, чтобы этап согласования прошел быстрее, а в итоге не пришлось разочаровываться от некачественно выполненной работы.

Тестирование изделий

Исполнитель должен внимательно ознакомиться с документацией и объективно оценить свои возможности на контрактное производство. Особенно в случае указания жестких требований к материалам, покрытиям и другим технологическим параметрам.

Если заказчик консультируется с производителем, то у него появляется шанс сэкономить свои средства. Специалисты-исполнители, имея определенный опыт и знания, подскажут эффективные пути решения или помогут выбрать дизайн.

Поддержание обратной связи

Когда работа выполнена, изделия отгружены, акт приема-передачи подписан, не стоит прерывать контакт заказчика с производителем. В этом случае у вас будет возможность проанализировать и учесть недостатки при работе в дальнейшем. Причем, эта взаимосвязь выгодна и полезна обоим бывшим компаньонам.

Договор поставки и монтажа оборудования со спецификацией

1. Предмет договора

К договору поставки и монтажа оборудования, как правило, прилагаются принадлежности и относящиеся к нему документы: технические паспорта, инструкции по эксплуатации (пользованию), сертификаты качества, пригодности и т.п.

Снабжение предприятия приборами может быть разовым или периодическим (партиями).

Для технически сложного оборудования (механизмы, станки) в контракте следует указать условие о монтаже (так называемые пусконаладочные работы) специалистами продавца и проведении обучения специалистов покупателя правилам пользования оборудования. Стороны договора Сторонами соглашения являются покупатель и поставщик.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ поставщиками могут выступать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то есть либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector