Договор купли продажи цветочного магазина

Договор поставки цветов

В качестве предмета может быть имеющейся у продавца в наличии товар; товар, который будет изготовлен в будущем; товар, который существует, но не находится в момент заключения сделки во владении продающей стороны. Существенным условием является срок, но только в случае если товары покупаются в кредит с применением рассрочки платежа. Срок действия может быть определен конкретной датой, окончанием того или иного периода или же моментом востребования.

В случае отсутствия в тексте договора определенного срока он может быть определен согласно положениям статьи 314 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Определение цены товара осуществляется по соглашению сторон свободно. Однако определение цены может быть различным. Она может быть указана точно (конкретная сумма, которую должен заплатить покупатель в пользу продавца) или же без указания определенной суммы денежных средств.

2.2.

2.2.4. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 2.2.5. Вернуть Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования в течение дней с момента поставки Товара. 2.2.6.

Договор N поставки цветов г. » » г. , именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю цветочную продукцию надлежащего качества в виде (букетов/корзин/композиций/цветов живых срезанных) (далее по тексту «Товар») в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами путем подписания отдельных заказов. 1.2. Качество Товара подтверждается сертификатами. 1.3.

В данном случае для достижения цели следует найти подходящее обоснование. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации существует несколько причин, которые могут повлечь изменение или расторжение договора:

  • покупатель обладает правом отказа от договора, если продавец не осуществит передачу товара в надлежащем виде (в определенном количестве в определенный срок);
  • в случае передачи продавцом некачественного товара покупатель имеет право отказа или требования снизить цену;
  • продавец имеет право требования отказа покупателя от договора, если покупатель не осуществляет оплату или же не желает принять товар.

Каждый случай обладает своей спецификой, своими правилами, которые необходимо соблюдать, если вы решили потребовать от противоположной стороны изменения или расторжения договора, действующего между вами.

При приемке осмотреть принятый Товар, проверить его количество и качество в течение часов с момента поставки Товара. 2.2.3. Незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках Товара. 2.2.4. Оплатить Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 2.2.5.


3.2. Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду. 3.3.

2.7. Продавец вправе привлекать для исполнения Заказов третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия перед Покупателем и Получателем. 2.8.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. Заключительные положения 8.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5.

При необходимости за свой счет и своими силами получить разрешение пункта назначения на перевозку цветов. 3. Условия приемки Товара 3.1. Товар по настоящему Договору будет поставляться в соответствии с заявками, полученными Поставщиком от Заказчика. 3.2. Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии Товара оформляется двусторонним Актом приемки-передачи, который подтверждает приемку по количеству и внешнему виду. 3.3.

Узнайте к чему:  Прекращение гражданства: основания, способы, порядок

В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего Договора делается соответствующая запись в Акте приемки-передачи. Претензии по качеству Товара и несоответствию количества Товара накладной предъявляются в течение часов с момента получения Товара Покупателем. 4.

Указанные суммы удерживаются Продавцом при возврате денег Покупателю.6.2.2. В случае, если после оплаты Покупатель не забирает оплаченный Товар из Питомника по истечении 30 календарных дней, предусмотренных пунктом 4.6 данного договора, Продавец вправе дополнительно удержать с покупателя сумму в размере 1% от стоимости данного Товара за каждый день просрочки. 6.3.

Оплата штрафных санкций, перечисленных в настоящей Главе, не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.6.4. Все расходы и риски, включая риск утраты или повреждения Товара до момента перехода Товара в собственность Покупателя, несет Продавец.6.5. Гарантийный срок на товар Производителем и Продавцом не установлен.

Публичная оферта на заключение договора розничной купли-продажи цветов

При этом растение, от которого отказывается Покупатель по причине его несоответствия ассортименту, указанному в счете, должно быть возвращено Покупателем представителю Продавца. 6.1.3. В случае срыва сроков поставки, предусмотренных данным договором (если последнее не обусловлено форс-мажорными обстоятельствами), Продавец выплачивает Покупателю пени в размере 1% за каждый рабочий день просрочки. 6.

В случае отказа от контейнерного материала по причинам, не зависящим от Продавца, применяются штрафные санкции в размере 1% от стоимости растений, если Покупатель отказался от этих растений по истечении 5-ти рабочих дней со дня оплаты, предусмотренных пунктом 3.4 данного договора.ФИО лица физического и наименование лица юридического). Следующей является основная часть договора, в которую входят ниже перечисленные пункты:

  • предмет договора, которым является товар. Здесь укажите наименование продаваемого товара;
  • характеристики товара;
  • порядок, в соответствии с которым будет осуществлена передача товара (время и место);
  • цена товара, фиксируемая цифрами и прописью в валюте того или иного вида, а также порядок произведения и определенные условия оплаты;
  • объем прав и обязанностей, лежащий на каждой из сторон;
  • ответственность, возлагаемая на стороны при несоблюдении условий, указанных в договоре;
  • срок, в течение которого договор действителен;
  • реквизиты каждой из сторон.

Существенным условием данного договора является исключительно его предмет.

Продавца, букет может быть заменен. При этом, в соответствии с законом о защите прав потребителей это является правом продавца, а не его обязанностью. 3.3. Покупатель обязан: 3.3.1. Произвести оплату Суммы Заказа до момента доставки Цветов Получателю в соответствии с условиями оформленного Покупателем Заказа.

Возмещать Продавцу любые дополнительные расходы, возникшие по вине Покупателя до исполнения обязательств Продавцом. 3.4. Покупатель вправе: 3.4.1. Получать скидки при размещении Заказа. Условия получения скидок указаны на Интернет-сайте по адресу www.florist.ru/dostavka-cvetov-deshevo.html 4.

Дополнительные условия 4.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 5.3.

Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. 5.3.

В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки. 5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.5.

Узнайте к чему:  Как можно получить туркменское гражданство

Договор N поставки цветов (партиями по заявкам заказчика) г. » » г. , именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет Договора 1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю цветочную продукцию надлежащего качества из своего ассортимента в виде (букетов/корзин/композиций/цветов живых срезанных) (далее по тексту — Товар) в количестве и по ценам, согласованным Сторонами путем подписания отдельных заявок Заказчика. 1.2. Качество Товара подтверждается сертификатами. 1.3.

Договор купли продажи цветов образец

Интернет-сайт» — Интернет-магазин http://maisondesfleurs.boutique 1.5. «Договор» — Договор розничной купли-продажи Цветов. 1.6. «Цветы» — оформленная в соответствии с требованиями Покупателя, с использованием профессиональных флористических навыков, совокупность цветов и других растений, специальной упаковки (включая корзины, кашпо, ленты и др.

), открытки и иные носители текста, а также дополнительные подарки, которые представлены на Интернет-сайте. 1.7. «Получатель» — указанные Покупателем лица, принимающие доставленные Цветы. 1.8. «Заказ» — оформляемая на Интернет-сайте Продавца заявка Покупателя на покупку и доставку Цветов, которая содержит согласованную обеими Сторонами информацию о количественных и качественных характеристиках Цветов, а также о времени и месте их доставки. Перечень информации, подлежащей согласованию Сторонами Договора при оформлении Заказа, определяется п. 2 Оферты.

5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

В случае несвоевременной оплаты Заказчиком поставленного и принятого Товара Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не уплаченный в срок суммы за каждый день просрочки. 5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.5.

Поставщик не несет ответственности, если свежесрезанные цветы замерзли при транспортировке, при условии, что были выполнены все требования Покупателя по упаковке Товара. 5.6. Поставщик не несет ответственности за потерю товарного вида свежесрезанных цветов в результате несвоевременного получения Покупателем Товара в месте назначения. 5.7.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему договору или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы. 14.

ДОГОВОР на оказание услуг по доставке цветов № г. Казань « » г. , именуем в дальнейшем «Сторона 1», в лице , действующего на основании с одной стороны, и . ру» в лице генерального директора Талантова Петра Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 1. По данному договору каждая из Сторон может выступать как в качестве Стороны делающей заказ, так и в качестве Стороны, выполняющей этот заказ. Сторона, делающая заявку, в дальнейшем именуется «Фирма», а сторона, получившая заявку и выполняющая заказ — «Поставщик».

2. Стороны принимают на себя обязательства по доставке цветов по адресам, в ассортименте, количестве и в сроки, оговариваемых в заявках Фирмы. 3.

Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), тара и (или) упаковка, а также периоды и сроки поставки Товара определяются Сторонами в согласуемых заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 1.4. Товар поставляется партиями в сроки, согласованные Сторонами в заявке по каждой партии.

Узнайте к чему:  Договор на проведение ремонтных работ

Каждая заявка после подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. Обязательства Сторон 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Осуществлять поставку Товара транспортом с соблюдением необходимых для конкретного вида цветов условий перевозки в период с » » г. по » » г. 2.1.2. Предоставить Заказчику все необходимые сопроводительные документы на Товар (накладные, сертификаты качества, акты фитосанитарного контроля, при необходимости — карантинный сертификат). 2.1.3.

Согласно статье 483 Гражданского Кодекса Российской Федерации для обнаружения недостатков товара устанавливается гарантийный или же разумный срок (это зависит от разновидности гарантии качества). При отсутствии данных условий продавец может и отказать удовлетворить данное требование (например, если замена товара будет сопряжена с несоразмерными расходами). Лишь после предъявления вышеперечисленных требований можно требовать заменить некомплектный товар.

Изменение и расторжение договора купли-продажи цветов При наличии согласия обеих сторон о внесении каких-либо изменений в договор или же о его расторжении процедура осуществляется без проблем. Составляется дополнительное соглашение, повторяющее по форме сам договор. Оно подписывается каждой из сторон.

Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 8.5.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 8.6.1. Форма заявки Заказчика на поставку партии Товара. 8.6.2.

Ассортимент Товара. 8.6.3. Акт приемки-передачи Товара. 8.6.4. Прайс. 8.6.5. . 9.

5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.

ПОКУПАТЕЛЬ обязуется получить ТОВАР у ПОСТАВЩИКА в течении:- Горшечные растения — 1-2 календарных дня для клиентов Москвы и Московской области, 3-5 календарных дней для иногородних клиентов;- Срезанные цветы и сопутствующую им продукцию – в день поставки /получения/, либо на следующий день после получения товара ПОСТАВЩИКОМ;3.4.

В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде РФ.4.2.

Продавца, букет может быть заменен. При этом, в соответствии с законом о защите прав потребителей это является правом продавца, а не его обязанностью. 3.3. Покупатель обязан: 3.3.1. Произвести оплату Суммы Заказа до момента доставки Цветов Получателю в соответствии с условиями оформленного Покупателем Заказа. Оплату заказанных Цветов Покупатель вправе производить одним из следующих способов, описанных в разделе «Оплата заказа» 3.3.2.

Договор продажи цветка для физического лица

Товары доставляются в сроки, указанные в заявках. Поставщик не имеет права досрочной доставки товара или доставки позже указанного срока. Поставщик обязан уведомлять Фирму об отсутствии возможности доставки заказа не позднее 4 часов после получения заявки. Отсутствие письменного отказа от выполнения заказа, отправленного Фирмой Поставщику в течение 4 часов после отправки, является акцептом заказа.

Доставка заказа осуществляется путем их передачи Получателям — третьим лицам, указанным в заявке Фирмы. 8. Передача заказанных цветов осуществляется следующим образом: 8.1. При наличии в заявке телефона Получателя, Поставщик и Получатель созваниваются и оговаривают место и время доставки.

8.2. При отсутствии телефона Получателя, Поставщик доставляет заказ по указанному адресу в указанное время.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector