Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 322-06-74 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 407-24-18 (бесплатно)
Регионы (добавочный обязательно):
8 (800) 550-71-06 (доб. 112, бесплатно)

Образец договора по ремонту мебели

Правовая помощь

  • Договор на оказание услуг с указанием гарантийного срока
  • Счета на оплату (счет-фактура не предоставляется в связи с применением УСН)
  • Акт выполненных работ.
  • Подробная смета с перечнем услуг и товаров
  • После внесения предоплаты заказ передается в службу доставки для дальнейшей перевозки мебели в цех
  • После предварительного выезда нашего замерщика к клиенту, мы подготавливаем договор и счет на предоплату
  • После выполнения работ мебель и все необходимые документы (акт, счет на остаток и др.) доставляются обратно клиенту.

Виды деятельности, попадающие под патент в 2018 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса. Какие именно виды деятельности вправе осуществлять предприниматель, устанавливает Налоговый кодекс РФ. 1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

Виды деятельности, попадающие под патент в 2018 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

Образец договора ремонт мебели

Ответственность сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством. 4.2.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Инфо

За нарушение сроков по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости оказания услуг за каждый день просрочки.

4.3.

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.2.4.

Важно

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

Узнайте к чему:  Балашиха жалоба на соседей

Образец договора по ремонту мебели

За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3.

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4.

Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов.

В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1.

стихийные бедствия, военные действия, акты терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при условии, что эти обстоятельства оказывают непосредственное воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту. 5.2.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5-дневного срока информировать другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств, которые препятствуют выполнению настоящего контракта. 5.3.

Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5.

своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику. 2.4.

Внимание

В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора. 3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1.

Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1.

Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки. 3.

Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму. 3.2.3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ 4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1.

настоящего

Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3.

4.4.Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней. 4.3.

Узнайте к чему:  Границы межевания земельного участка

В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки. 4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10. Договор на оказание услуг по ремонту мебели Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. Важно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком. 2.

Внимание

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС. 3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке: 3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2.

О мебельной мастерской «Комфорт Сервис»

Профиль работы мастерской – обивка и перетяжка диванов, кресел, стульев, пошив чехлов и подушек, замена механизмов трансформации, починка изношенного каркаса и фурнитуры.

Компания сотрудничает с юридическими лицами и частными клиентами. Ремонт мягкой мебели производится с использованием профессионального оборудования производства Juki, Gemsy.

Работы ведутся на базе собственного московского цеха в районе метро Выхино, площадью 300 кв.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector