Договор на ремонтные работы — бланк образец 2019

Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью

Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ. 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 В т. ч. НДС 18% 0,00 Срок производства работ по ЗАКАЗ-НАРЯДу № составляет календарных дней. Заказчик: Генеральный Подрядчик: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) ООО » » / / / / Приложение к Рамочному договору подряда № от « » 2012 г. Форма — Акт приемки выполненных работ на Объекте, расположенному по адресу: г.

Москва « » 2012 г. Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (ЗАО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Доверенности , с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице , действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с рамочным договором подряда № от « » 2012 г. составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем: 1.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору и ЗАКАЗ — НАРЯДу на Объект, если указанное неисполнение/ненадлежащее исполнение приведет к невозможности исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Работ продлевается на время просрочки Заказчиком надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору и ЗАКАЗ — НАРЯДу на Объект. Получить полный текст 8. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 8.1. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется Генеральным подрядчиком и Заказчиком путем приемки Работ, проверки укомплектованности, испытаний Оборудования, при наличии согласованного Заказчиком ЗАКАЗ — НАРЯДа. 8.2.КАЧЕСТВО РАБОТ 9.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих изделий, оборудования, поставляемых им для Работ на Объекте, будет отвечать требованиям Госстандарта России, ГОСТ, СНиП, другим строительным нормам и образцам, одобренным Заказчиком. 9.2.

Если в ходе Работ Генеральный подрядчик производит монтаж оборудования, то по окончанию монтажа Генеральный подрядчик в присутствии представителей Заказчика, за свой счет выполнит испытания оборудования и систем с проведением комплекса измерений, а при необходимости — анализов, обследований и т. п.

Узнайте к чему:  Варианты трудового договора

Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: . 3. Условия выполнения и приемки Работ 3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»). 3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение с момента получения Заявки.

Заявка к рамочному договору по смр

Главная ДоговорыДоговор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью текст договора в формате Word РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01-08У г. Гатчина, «01» июля 2008 г. Общество с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «УРОВЕНЬ», лицензия № Е 078223 ГС-2-78-02-27-0-4705040641-010922-1 от 15 мая 2008г, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Творогова Кирилла Андреевича, действующего на основании Уства, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Договор рамочный на длительный срок и не фиксированной сметной стоимостью

Что означает рамочный договор, законодательно было установлено только в 2015 году. Нормативны ГК презентуют общие принципы его подписания, конкретные нормы, условия и регламенты сотрудничества определяют участники сделок – поставок, аренды, подряда, покупки или займа.

Для составления рамочного договора образец используется примерный. В документе прописываются:

  • Порядковый номер, реквизиты провайдера, заказчика, исполнителя, покупателя или продавца (полное название компании, лицензии, регистрационные номера).
  • Предмет соглашения – услуга, поставки товара, строительные работы.
  • Обязательства исполнителя – объемы, сроки услуг, возможность привлечения третьей стороны.
  • Обязанности заказчика – подготовка документов, материалов, оборудования.
  • Права участников сделки.
  • Регламент получения оплаты за услуги, принципы расчета денежных средств.
  • Уровень ответственности участников соглашения.
  • Рисковые обстоятельства, при которых расторгается сделка.
  • Срок действия и порядок прекращения.

В п.1 ст. 432 ГК Российской Федерации указано, что условия контракта рамочного характера не являются окончательными и требуют документального уточнения. Поэтому сторонам целесообразно разработать дополнительное соглашение к рамочному договору – фиксированный прайс-лист, конкретизировать ассортимент продукции, сроки поставок, особенности проверки контролирующими органами или на этапе приемки, перечень сертификатов и условия составления претензий.

Рамочный договор — образец

Узнайте к чему:  Пример расчета количества дней отпуска за неполный месяц

Акт сдачи-приемки выполненных Работ» — документ установленной формы КС-2, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 01.01.01 года № 000, подписанный полномочными представителями Заказчика и Генерального подрядчика, после предоставления Исполнительной документации, подтверждающий выполнение Генеральный подрядчиком определенных Работ и/или определенного этапа Работ и являющихся основанием для взаиморасчетов по Договору.

Сторонами. 14.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 15.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора с Генеральным подрядчиком, уведомив Генерального подрядчика в письменной форме об этом за 20 (Двадцать) календарных дней, в следующих случаях: — задержка Генеральным подрядчиком начала проведения Работ на срок в 15 (Пятнадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— задержка Генеральным подрядчиком хода проведения Работ по его вине, когда срок окончания Работ и сдачи Работ, установленный в ЗАКАЗ — НАРЯДе увеличивается более чем на две недели; — нарушение Генеральным подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных настоящим Договором; 15.2.

Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 10.2.

Рамочное соглашение составляется в простой письменной форме, вне зависимости от его условий, предмета и срока действия. Даже если последующий основной договор будет требовать государственной регистрации сделки, на рамочный контракт это положение не распространяется.

Обратите внимание! Если стороны приняли решение удостоверить такой договор у нотариуса, этот факт не будет иметь правовых последствий для сторон. Рамочное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

Образец рамочного договора вы можете найти на нашем сайте, он содержит основной перечень условий, которые могут согласовать стороны.

В силу статьи 429.1 ГК РФ, в тексте договора с открытыми условиями могут содержаться следующие сведения:

  • Определение предмета договора, который зависит от характера предстоящей сделки;
  • Установление общих условий общеобязательственных взаимоотношений сторон;
  • Определение организационных мероприятий, которые должны выполнить стороны для реализации согласованных намерений;
  • Порядок и сроки заключения будущего контракта или правила подачи заявок.
Узнайте к чему:  Схема парковочных мест для инвалидов

Перечень существенных условий рамочного соглашения законодательством не определен, поэтому стороны вправе самостоятельно регулировать состав обязательств и взаимных требований.

Важно! Условие об установлении организационных мероприятий должно быть конкретизировано и обладать признаком реальной исполнимости. Это необходимо с целью возможного урегулирования спора в судебном порядке.

Рамочный договор может носить двусторонний или многосторонний характер, в зависимости от условий предстоящей основной сделки.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его. 1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору. 1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика. 1.4.

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика. 2.4.

Если в период проведения Работ условия, в которых они проводятся, перестают соответствовать законодательству РФ, Исполнитель обязуется направить Заказчику официальное уведомление об этом. 4.7. Подрядчик несет ответственность за произошедшие на территории Заказчика несчастные случаи с его работниками и осуществляет их расследование в соответствии с законодательством РФ. 4.8. Если Подрядчик не выполнит положений настоящих статьей Договора, то он возмещает Заказчику возникшие в связи с этим убытки.

4.9. Все споры, возникающие в связи с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. 5.2.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 10 (десять) рабочих дней Заказчик имеет право отказаться от Договора и потребовать уплаты неустойки в размере 0,8% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,5 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.5.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что им в соответствии с законодательством РФ оформлены трудовые отношения с его работниками, привлекаемыми и/или направляемыми им на территорию Заказчика для проведения Работ по данному Договору. 4.6. Подрядчик обязуется до направления работников на территорию Заказчика удостовериться, что условия Работы соответствуют требованиям законодательства РФ.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector